Accueil › À propos : notre entreprise et nos réalisations
Une entreprise locale au service de votre confort
Notre secteur d'intervention Nous sommes basés à Marseille et couvrons tout le département des Bouches-du-Rhône (13) : ? Secteur Marseille et alentours ? Secteur Est et Littoral Marseille Aix-en-Provence Plan-de-Cuques Aubagne Allauch Gémenos Septèmes-les-Vallons Roquefort-la-Bédoule La Penne-sur-Huveaune Cassis Le Rove Carnoux-en-Provence Les Pennes-Mirabeau Carry-le-Rouet Châteauneuf-les-Martigues Ensuès-la-Redonne Fuveau Sausset-les-Pins Gardanne Gignac-la-Nerthe Gréasque Meyreuil Mimet Simiane-Collongue DEMANDEZ VOTRE DEVIS Facebook Instagram Legal terms | Privacy policy
En savoir plus
Notre histoire
Conditions Générales de Vente (CGV) – SMB13 | Travaux de Génie Climatique et Thermique à Marseille
SMB13 – Spécialiste en installation thermique et génie climatique ? Siège Social : 15 Square Jean Bouin, 13009 MARSEILLE ? Statut : SAS – SIRET : 903 971 810 000010 – RCS Marseille : B 903 971 810 ? TVA Intracom. : FR 15 903971810 – Capital social : 1 000 € ? Assurance décennale : MAAF Décennale 113138289B001 ? Site web : www.smb13.com
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les prestations réalisées par l'entreprise. Celle-ci se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des travaux. L'acceptation du devis vaut adhésion pleine et entière aux présentes CGV, lesquelles prévalent sur tout autre document.
Le devis est valable pour la durée indiquée. Au-delà de ce délai, l'entreprise peut réviser ses prix. La commande devient définitive à la réception du devis signé, accompagné d'un acompte de 50 %. Toute modification après acceptation devra faire l'objet d'un accord écrit de l'entreprise et pourra impacter le prix et les délais d'exécution.
Le client dispose d'un délai légal de 14 jours pour exercer son droit de rétractation en cas de contrat signé hors établissement ou à distance. En cas de rétractation, les frais engagés par l'entreprise (études, matériaux commandés, etc. ) seront déduits du remboursement.
Nos réalisations
Images reprises du site actuel.
Parlons de votre projet
Les délais d'exécution sont donnés à titre indicatif et courent à compter de la réception de l'acompte et des autorisations nécessaires. L'entreprise ne pourra être tenue responsable des retards imputables à des circonstances extérieures (intempéries, retards administratifs, imprévus techniques) ou au non-respect des obligations du client (paiement, fourniture d'informations, accès au chantier). L'entreprise se réserve le droit de suspendre ou d'arrêter les travaux en cas de non-paiement.
Contact : demandez votre devis gratuit